 |
 |
 |
Текст договора поставки
ООО "Аккумуляторная Балтийская Компания", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Седова Д.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________ в лице _____________________________________________________________________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий договор поставки товара о нижеследующем: 1.1. Между Поставщиком и Покупателем устанавливаются прямые хозяйственные длительные отношения по поставкам товаров, именуемых в дальнейшем "товар". 1.2. Поставщик передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает товар по ценам, указанным в счете, накладной, счете-фактуре, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 1.3. Покупатель и Поставщик осуществляют учет поставок, информируют друг друга о количестве товара, дате поступления денежных средств и дате оплаты за товар. Для проведения сверок взаиморасчетов Покупатель сообщает Поставщику данные о взаиморасчетах за отчетный период. 1.4. За отчетный период принимается календарный месяц. 1.5. Срок оплаты товара по каждой поставке двадцать календарных дней, начиная с момента получения товара Покупателем (подписания товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя). 1.6. В случае повышения отпускной цены на товар заводом изготовителем, Поставщик вправе изменить отпускные цены Покупателю в том же процентном соотношении, при условии того, что отгруженный Покупателю товар на условиях отсрочки платежа не оплачен Покупателем в обусловленный договором срок (п. 1.5 данного договора). 1.7. Валюта платежа - рубли РФ. 2.1. Цена товара включает стоимость товара и упаковки, согласованна и указана в соответствующих документах (счет, накладная, счет-фактура), подписанных и заверенных печатями Поставщика и Покупателя. 3.1. Обязанности Поставщика: 3.1.1. После поступления заявки от Покупателя, согласовать и подтвердить заявку Покупателю. 3.1.2. Зарезервировать заявленный Покупателем товар по выставленному Поставщиком счету на оплату товара, на срок в четыре календарных дня. 3.1.3. По телефону или факсу сообщить Покупателю о готовности отгрузки товара Покупателю. 3.1.4. В случаи необходимости отгрузить Покупателю товар без предварительной заявки, при наличии доверенности. 3.1.5. Гарантийные обязательства обеспечиваются Поставщиком в соответствии с гарантийными сроками завода-изготовителя. 3.2. Обязанности Покупателя: 3.2.1. При доставке товара транспортом Поставщика, принять купленный товар в течение 1-го дня с момента его поступления на место назначения. 3.2.2. Предоставить место для размещения товара. 3.2.3. Как при самовывозе товара Покупателем, так и при доставке товара Поставщиком, осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать и заверить печатью соответствующие документы (накладная, счет-фактура, либо выдать надлежаще оформленную доверенность своего предприятия). 3.2.4. Произвести полную оплату товара в срок, установленный настоящим договором. 4.1. Полная оплата поставленного Поставщиком товара (партии товара), осуществляется Покупателем на двадцатый календарный день со дня поставки товара (партии товара), допускается оплата товара (партии товара) частями в течение выше указанного срока. 4.2. Если, двадцатый календарный день со дня поставки товара (партии товара), согласно пункта 4.1. данного Договора, попадает на выходные или праздничные дни, то оплата товара производиться Покупателем на первый, рабочий день, следующий за выходными или праздничными днями. 4.3. Расчет за поставленный Поставщиком товар (партию товара), Покупатель осуществляет в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, датой оплаты считается поступление денежных средств, на расчетный счет Поставщика. 5.1. Поставка товара производится со склада Поставщика, транспортом Покупателя, и осуществляется за счет Покупателя, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 5.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения. 5.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товаров считаются выполненными с момента подписания товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя и с этого момента, Поставщик не несет ответственности за гибель, утрату и бой продукции. 5.4. Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: счет, счет фактуру, товарную накладную, сертификат соответствия. 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора. Убытки, включая упущенную выгоду, возникшие у Поставщика и Покупателя в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора, относятся на виновную сторону помимо выплаты ею штрафов и неустойки. 6.2. За каждый календарный день просрочки по оплате товара (нарушение пунктов 4.1., 4.2., 4.3., Договора), Поставщик вправе предъявить Покупателю штрафные санкции и взыскать с Покупателя штраф, в размере 0,1 % от стоимости партии товара, за каждый календарный день просрочки партии товара, начиная с первого календарного дня просрочки. 6.3. За просрочку по оплате товара более тридцати календарных дней (нарушение пунктов 4.1., 4.2., 4.3., Договора), начиная с первого календарного дня просрочки партии товара, Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 1 % от стоимости партии товара, помимо выплаты Покупателем штрафа в размере 0,1 % от стоимости партии товара, за каждый календарный день просрочки. 6.4. При недостаче товара Поставщик возмещает Покупателю недостачу при последующих поставках товара. 6.5. Покупатель вправе требовать от Поставщика замены некачественного экземпляра - качественным. 6.6. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. 6.7. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю - с момента подписания товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя. 7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например, наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 7.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. 8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров. 8.2. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 9.1. Срок действия договора с момента его подписания по 31.12.2009 г. 9.2. Договор может быть расторгнут: 9.2.1. По соглашению сторон. 9.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 9.2.3. По форс-мажорным обстоятельствам. 9.3. Одностороннее расторжение договора не допускается. 9.4. Договор считается продленным на следующий срок, составляющий один календарный год, если ни одна из сторон за десять дней до наступления даты окончания договора письменно не заявит о своем намерении расторгнуть данный договор. 9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Поставщика и Покупателя. 9.6. Все документы, принимаемые и подписываемые сторонами во исполнение настоящего Договора, являются приложениями к настоящему Договору и составляют неотъемлемую его часть.
|
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
molox.net 2004-2006 г.